Конкурсный отбор от 6 ноября 2026 года

06.11.2026   Статус: действующий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора

Фонд развития промышленности Забайкальского края (далее Фонд) извещает о проведении конкурсного отбора исполнителя путем запроса коммерческих предложений на разработку чат-бота с функцией ИИ-Агента Фонда развития промышленности Забайкальского края в мессенджере MAX.

Предмет конкурса: Разработка чат-бота с функцией ИИ-Агента Фонда развития промышленности Забайкальского края в мессенджере MAX.

Сроки выполнения работ: предельный срок выполнения работ по договору 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей.

Начало приема заявок: 09 ноября 2026г. с 09 ч. 00 мин.

Окончание приема заявок: 13 ноября 2026г. в 16 ч. 45 мин.  

Заявки принимаются по месту нахождения Фонда по адресу: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 28, тел. 8 (3022) 31-14-24, либо на адрес электронной почты: frp75@bk.ru.

Требования к исполнителю услуг:

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

• на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• зарегистрирован соответствующий предмету закупки вид деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);
• сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
• имеются необходимые лицензии, сертификаты для поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), в процессе банкротства и/или не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
• подтверждена квалификация, опыт, необходимый для оказания услуг (выполнения работ).